招标项目所在地区：黑龙江省
本中粮生物材料（榆树）有限公司年产3万吨丙交酯建设项目 弱电（网络）工程设计采购施工总承包（EPC）项目（招标项目编号：HTCL-ZB-245016），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为/，招标人为中粮生物材料（榆树）有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
项目规模：/ 。
招标内容与范围：/
本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
001 第1包：
投标人资格要求
3.1 投标人应具有独立法人资格和独立订立合同的权利，提供有效的营业执照。
3.2投标人需具备以下相应资质：
3.2.1具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级、或工程设计建筑行业乙级或乙级以上资质、或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或乙级以上资质、或工程设计建筑智能化系统专项乙级或乙级以上资质。
3.2.2具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级或二级以上资质，有效的安全生产许可证。
3.3 本项目接受联合体投标：
3.3.1本项目只接受最多由2家单位组成的联合体，联合体内成员须在投标前签署联合体协议，在协议中明确联合体内成员各自所应承担的责任、义务，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
3.3.2采用联合体投标，联合体牵头人应为拟派的施工单位，联合体成员应具有3.2条规定的相关资质。
3.3.3联合体双方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体进行投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝。
3.4投标人自2018年1月1日至今至少具备一项运行良好的弱电工程施工总承包项目成功案例。（应提相关业绩合同、使用单位的运行证明及使用单位联系方式。）联合体投标的，施工方需具备。
3.5信誉要求：
（1）投标人未被相关部门列入企业经营异常名录和税收违法黑名单；
（2）投标人未被司法机关列入失信被执行人名单；
（3）投标人、法定代表人、总项目负责人、设计负责人、施工负责人近三年（近三年是指2021年1月1日至开标时间）无行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中有判决投标人或其法定代表人或总项目负责人、或设计负责人或施工负责人犯行贿罪的情形】。
（4）投标人未被招标人及中粮集团列入供应商黑名单
注：按招标文件要求提供信誉要求承诺。
3.6投标人须提供近三年（2020年至2022年）经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。联合体投标的，联合体各方均须提供。如投标人其公司成立不足三年的，提供自投标人公司成立至2022年的经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。
3.7拟派人员：
3.7.1总承包项目经理（项目负责人）：
（1）具备建设行政主管部门颁发的二级注册建造师（机电工程专业）资格证书，必须是投标单位在职职工（提供2023年9月至今任意连续三个月的社保证明），不得同时在两个或者两个以上工程项目担任EPC项目总承包项目经理或者施工项目负责人，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）。可以兼任本项目的施工负责人。
（2）须确保中标后不再担任其它在建工程项目的项目经理，并按招标人要求常驻现场，履行项目经理职责。
3.7.2设计负责人
具有电子与智能化工程相关相关专业高级职称，必须是投标单位在职职工（提供2023年9月至今任意连续三个月的社保证明）。
3.7.3施工负责人：
具备建设行政主管部门颁发的具有二级注册建造师（机电工程专业）资格证书，必须是投标单位在职职工（提供2023年9月至今任意连续三个月的社保证明），并具有有效的安全生产考核合格证（B证），不得担任其他在建项目的施工负责人。
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
本项目允许联合体投标。
获取时间：2024年03月22日00时00分00秒---2024年03月26日23时59分59秒
获取方法：/
递交截止时间：2024年04月11日09时00分00秒
递交方法：/
开标时间：2024年04月11日09时00分00秒
开标地点及方式：/
1、招标条件
中粮生物材料（榆树）有限公司年产3万吨丙交酯建设项目已由吉林省发展和改革委员会以吉发改审批备案流水号2023032722018203101199号文件批准建设，招标人为中粮生物材料（榆树）有限公司。建设资金来自自筹资金。本项目已具备招标条件，现对该项目中的弱电（网络）工程设计采购施工总承包（EPC）项目进行公开招标。
2、项目概况和招标范围
2.1项目规模：
中粮生物材料（榆树）有限公司年产3万吨丙交酯建设项目其中弱电（网络）工程设计采购施工总承包（EPC）项目包含设计、已标价工程量清单、材料及设备采购、建筑工程、安装工程、验收及调试等总承包。
2.2项目地点：吉林省长春市榆树市五棵树经济开发区中粮生物材料（榆树）有限公司榆陶公路南侧五棵树镇东风大街 2 号。
2.3招标内容与范围：
本项目为（EPC）工程总承包方式，项目自初步设计起至完成全部弱电（网络）工程供货、施工、安装、交付、验收等全过程，其中因外界因素产生的工期间隔甲方不承担费用，招标范围具体包括但不限于以下内容：
2.3.1主光纤入户线路、电话线路、监控线路敷设工程（含外围管路、线井设计施工、设备选型等）；
2.3.2外围监控、安防及门禁系统工程（含设备选型、线路设计、综合布线、安装施工等）；
2.3.3各厂房室内综合布线工程（含设备选型、线路设计、安装施工等）；
2.3.4中心机房建设工程（含设备选型、安装施工等），建成后达到《GB 50174-2017 数据中心设计规范》要求。
2.3.5投标人报价前可进行现场踏勘。
2.3.6其他要求，满足招标文件第五章发包人要求的具体要求。
2.4计划工期：2024年5月6日开工，2024年7月24日竣工，总工期79日历天。
2.5质量标准：合格。
3、投标人资格要求
3.1 投标人应具有独立法人资格和独立订立合同的权利，提供有效的营业执照。
3.2投标人需具备以下相应资质：
3.2.1具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级、或工程设计建筑行业乙级或乙级以上资质、或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或乙级以上资质、或工程设计建筑智能化系统专项乙级或乙级以上资质。
3.2.2具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级或二级以上资质，有效的安全生产许可证。
3.3 本项目接受联合体投标：
3.3.1本项目只接受最多由2家单位组成的联合体，联合体内成员须在投标前签署联合体协议，在协议中明确联合体内成员各自所应承担的责任、义务，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
3.3.2采用联合体投标，联合体牵头人应为拟派的施工单位，联合体成员应具有3.2条规定的相关资质。
3.3.3联合体双方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体进行投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝。
3.4投标人自2018年1月1日至今至少具备一项运行良好的弱电工程施工总承包项目成功案例。（应提相关业绩合同、使用单位的运行证明及使用单位联系方式。）联合体投标的，施工方需具备。
3.5信誉要求：
（1）投标人未被相关部门列入企业经营异常名录和税收违法黑名单；
（2）投标人未被司法机关列入失信被执行人名单；
（3）投标人、法定代表人、总项目负责人、设计负责人、施工负责人近三年（近三年是指2021年1月1日至开标时间）无行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中有判决投标人或其法定代表人或总项目负责人、或设计负责人或施工负责人犯行贿罪的情形】。
（4）投标人未被招标人及中粮集团列入供应商黑名单
注：按招标文件要求提供信誉要求承诺。
3.6投标人须提供近三年（2020年至2022年）经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。联合体投标的，联合体各方均须提供。如投标人其公司成立不足三年的，提供自投标人公司成立至2022年的经审计的财务报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表等）。
3.7拟派人员：
3.7.1总承包项目经理（项目负责人）：
（1）具备建设行政主管部门颁发的二级注册建造师（机电工程专业）资格证书，必须是投标单位在职职工（提供2023年9月至今任意连续三个月的社保证明），不得同时在两个或者两个以上工程项目担任EPC项目总承包项目经理或者施工项目负责人，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）。可以兼任本项目的施工负责人。
（2）须确保中标后不再担任其它在建工程项目的项目经理，并按招标人要求常驻现场，履行项目经理职责。
3.7.2设计负责人
具有电子与智能化工程相关相关专业高级职称，必须是投标单位在职职工（提供2023年9月至今任意连续三个月的社保证明）。
3.7.3施工负责人：
具备建设行政主管部门颁发的具有二级注册建造师（机电工程专业）资格证书，必须是投标单位在职职工（提供2023年9月至今任意连续三个月的社保证明），并具有有效的安全生产考核合格证（B证），不得担任其他在建项目的施工负责人。
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4.技术成果经济补偿
招标人如果采用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时,会征得其书面同意,并协商进行经济补偿。
5、招标文件的获取
5.1凡有意参加投标者，请于2024年3月22日，至2024年3月26日，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。
5.2 招标文件每套售价500元，平台服务费200元，售后不退。
5.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确完善用户信息，特别是财务信息。
5.4下载者须通过平台填写“购标申请”。
5.5下载者需要发票的，招标文件费用由招标代理机构出具，投标人自行下载电子版发票（大约时间为招标文件获取截止时间后10日开始）；平台下载服务费由“中招联合信息股份有限公司”出具增值税电子普通发票，可登录平台自行下载。
5.6平台统一服务热线：010-86397110，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。
5.7投标人可登陆中招联合招标采购平台:www.365trade.com.cn/，在右侧点击“帮助中心”“”，进入跳转页面后，点击“投标人注册操作手册”获取投标人投标操作手册。
6、投标文件的递交
6.1 投标文件递交方式：线下递交或邮寄均可。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
7、开标时间及地点
开标时间：2024年4月11日9时00分（北京时间）。
开标地点：哈尔滨市南岗区汉水路180号二楼会议室。
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台上发布。
招标人：中粮生物材料（榆树）有限公司
地址：吉林省长春市榆树市五棵树经济技术开发区东风大街2号
联系人：石玉朋
电话：15704428686
监督人：中粮生物科技股份有限公司战略部
联系人：谢延
电话：13810937449
邮箱：xieyan@cofco.com
招标代理机构：开云真人（中国）官方网站
地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
电话：陈继龙 申明慧
联系人： 0451-82364797
电子邮件：hljyxzb5@foxmail.com
业务监督：开云真人（中国）官方网站风控合规部
业务监督电话：0451-82364723
本招标项目的监督部门为中粮生物科技股份有限公司战略部。
招标人：中粮生物材料（榆树）有限公司
地址：吉林省长春市榆树市五棵树经济技术开发区东风大街2号
联系人：石玉朋
电话：15704428686
电子邮件：/
招标代理机构：开云真人（中国）官方网站
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人：陈继龙、申明慧
电话：0451-82364697
电子邮件：hljyxzb5@foxmail.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）
招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）
党建文化