中粮家佳康（赤峰）有限公司新建GGP核心场日处理280立方养殖废水工程总承包项目【重新招标】-招标公告

1、招标条件

本招标项目中粮家佳康（赤峰）有限公司新建GGP场项目已由相关单位批准建设，项目业主为中粮家佳康（赤峰）有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为中粮家佳康（赤峰）有限公司。项目已具备招标条件，现对该日处理280立方养殖废水工程总承包项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程名称：日处理280立方养殖废水工程总承包项目

2.2建设地点：赤峰市翁牛特旗五分地镇官仓村

2.3计划总工期：

开工时间：2023年5月9日；

竣工时间：2023年10月15日；工期159天；

调试时间：2023年12月1日至2024年5月31日；工期6个月。

设计时间：中标通知书下发后一周内承包人向发包人提供4套蓝图及电子版初步设计图，经发包人与承包人共同审核后，承包人完善图纸，并在一周内向发包人提供8套完成的施工图纸（蓝图）与电子版图纸。

2.4招标内容与范围：工程设计、土建施工、防腐处理、保温施工、设备采购、安装、调试、验收（达到排放标准并通过环保验收），对工程质量、进度、造价、HSE、整体验收等全面负责，实现过程控制和管理。直至招标方签发验收合格以及技术文件交付、售后服务等，即采用工程EPC总承包的方式。具体详见招标文件技术部分（即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保新建GGP项目日处理280m3养殖粪水工程使用、确保通过各方验收所必须的，则需纳入设计、采购、土建施工、安装及提供服务范围）

建设规模：日处理养殖粪水280m3，招标内容包括但不限于以下内容：

（1）原料及预处理系统

场地平整、匀浆罐1座（有效容积300立方）、匀浆罐内外及底部防腐和保温（聚氨酯发泡）。

搅拌机（国产知名品牌，潜水搅拌方式）、增温盘管（不锈钢管）、匀浆罐进料流量计、温度计、液位计等设备和仪表、高液位报警自动连锁装置。

（2）厌氧发酵系统

一体化二级全混高效厌氧发酵罐1座（有效容积4000立方），优先选择混凝土结构；发酵罐内外及底部防腐和保温（聚氨酯发泡）。

发酵系统进出料泵（品牌离心泵）、搅拌机（外环潜水搅拌机，单方罐容搅拌功率不小于15w；内环潜水搅拌机，内外环搅拌机品牌均为国产：蓝深等国产知名品牌）、温度计、液位计、发酵罐进料流量计、正负压保护器、2t沼气锅炉及燃烧器进口品牌（锅炉本体及燃烧器招标人提供，其余热水系统附属设备设施由沼气站施工方提供）、循环水泵、板式换热器、热水分配系统（发电余热和沼气锅炉热水）、增温盘管（碳钢管）、集气稳压装置、取样管等设备和仪表、高液位报警自动连锁装置。

（3）沼气净化储存系统

生物脱硫系统1套（处理量180m3/h）、脱水装置1套（汽水分离器+冷干）、水封罐、独立双膜储气柜1套(1000立)、沼气进出气柜流量计、配套鼓风机2台等设施仪表，预留沼气发电机用气接口，沼气发电机组（甲供）。

（4）管道、附件及设施

工艺管道（地下部分采用pe管材，输送物料的工艺管道采用钢管，净化之前的沼气管道采用不锈钢管）和管道相关阀门（发酵罐进出料管、沼气进出料管、排泥管、清渣管、取样管等应设置双刀闸阀门），沼气管线管道伴热。粪液输送管部分：场区污水泵房至中心泵房管线部分，此部分暂按500米计量(招标人送至沼气站红线，红线内至中心泵房由沼气站单位施工，埋深2米带管桩、PE200管)。

增压风机2台、沼气流量计(锅炉1台、火炬1台，沼气出气总流量计2台包括脱硫前总量及脱硫后总量)、沼气站内混凝土道路、沼气站围网、站内路灯、沼气成份分析系统、便携式沼气分析仪、甲烷浓度报警器、硫化氢浓度报警器、事故排风机、火炬燃烧系统1套（暗火）、防雷、电、采暖系统（站内锅炉自供热）、外网、排水、消防泵站及室外消防栓等设计、施工、供货及安装等。

（5）电气与自控系统

自控系统(接入云平台，实现在中粮云平台登陆、查询、控制，尽量实现半无人值守功能)在线监测参数包括但不限于：1）预处理构筑物内物料的液位、温度；2）厌氧消反应器内物料的液位、温度；3）热交换器进出口水温、热水流量计；3）脱硫装置进出口沼气的硫化氢浓度；4）脱水装置进出口沼气的水含量；5）储气柜进口甲烷浓度、氧含量、流量（瞬时和累积）；6）储气柜中沼气的储量、压力；7）增压机后沼气的压力；8）风机、增压机、水泵、锅炉等设备的启停状态；9）进料流量计瞬时与累积流量。

自控系统（软件）需满足数字化、网络化，数据库开放、系统可集成。

（6）生产生活用房

中心泵房1座（屋顶设计可移动葫芦，用于泵、电动阀的故障检修，招标文件细化尺寸）管线可实现进出料及超越功能、增压机房1座、锅炉房1座、沼气发电机房一座、脱硫脱水设备间1座、（中心泵房、增压房、锅炉房、沼气发电机房、脱硫间等所有经过沼气的房间内电气设备全部要求防爆）中控室1间、配电房1座、堆肥库房1座（全封闭防渗阳光棚，地面做P6等级防渗处理），柴油存储耳房、维修间1间、综合用房一座（办公室1间、会议室1间、宿舍4间、浴室与洗衣间1间、厨房及餐厅1间、库房1间、办公区卫生间1间）、门卫1座（含卫生间、大门）。以上设施应包括门窗、卫生洁具、电缆、配电箱、灯具、小电器、阀门、散热器等一切业主认为应包含的设施，各生产、生活用房室外门均按甲类防火等级要求设计。

2.5质量标准：

设计要求的质量标准：按国家相应标准合格。

施工要求的质量标准：工程质量达到合格标准。

工艺验收质量标准：为单方进料产气量大于11立方米且单方有效罐容产气量大于1立方米且COD去除率75%以上；沼液、沼渣满足《GBT 25246-2010 畜禽粪便还田技术规范》、《GB／T 36195-2018 畜禽粪便无害化处理技术规范》、《NY／T 1168-2006 畜禽粪便无害化处理技术规范》、《NY／T 1334-2007 畜禽粪便安全使用准则》等标准要求。

工程竣工验收后，中标单位负责牵头运行达到设计产能后，方可交付招标方运行。

2.6其他

• 进料：招标人送至沼气站红线，红线内由投标人施工。
• 出料：沼气站至沼液池沉淀池管道由投标人施工，集水池至沼液沉淀池由投标人施工。
• 进燃气：招标人送至沼气站锅炉房内。
• 送沼气：沼气站至公共区锅炉房沼气管道（送至锅炉房室内）由投标人施工。
• 水：沼气站不打井，供水由猪场提供至沼气站红线，红线内由投标人施工。
• 施工电：招标人提供高压至沼气站红线（含临时变压器、施工临时配电柜）。
• 正式电：在沼气站内设独立变压器，招标人采购安装。
• 防护栏：按照GB4053.1-2009、GB 4053.2-2009、4053.3-2009等标准要求执行，对防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装，安全、消防、环保、卫生、职业健康、防火防爆、电气、机械等应严格执行国家相关规范。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，并在人员、设备等方面具有相应的履约能力。

3.2投标人资质条件：

3.2.1 投标人必须具有建设行政管理部门颁发的环境工程设计专项（水污染防治）乙级及以上和环保工程专业承包三级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3.2.2设计负责人要求：本项目须拟派1名设计负责人，设计负责人需具备中级及以上职称，另须拟派1名施工项目经理，施工项目经理需具备建筑工程或机电工程或市政工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，证企相符且未担任其他在建工程项目的项目经理。项目设计负责人与项目施工负责人不能为同一人。

3.2.3业绩要求：投标人2020年1月至2023年3月内必须完成过日处理养殖粪水500立方米沼气项目的总包工程（时间以合同为准，联合体投标的需牵头人具有以上业绩，若合同内容无法完全体现上述相关要求的，提供发包方盖章满足上述要求的相关证明，否则视为无效）。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标；集团公司中母公司与子公司不得同时参加同一标段投标。列入中粮集团、中粮家佳康黑名单企业和曾经在中粮家佳康工程建设项目发生过死亡责任事故以及发生过农民工上访、诉讼等企业不得参与投标。

3.4本项目接受联合体投标，但必须由环保工程公司作为牵头人。

3.5信誉要求：

（1）投标人未被相关部门列入企业经营异常名录和税收违法黑名单；

（2）投标人未被司法机关列入失信被执行人名单。

（3）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。

（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信执行人名单。

（5）投标人、法定代表人、拟派项目经理近三年（近三年是指2020年1月1日至获取招标文件截止时间止）无行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中有判决投标人或其法定代表人或拟派项目经理犯行贿罪的情形】。

（6）投标人信誉良好及在以往工程项目中与中粮家佳康无经济纠纷、无诉讼案件。

注：按招标文件要求提供信誉要求承诺。

3.6其他要求：

3.6.1 投标人必须承诺中标后，按照招标人要求及工程需要配备现场其他管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员等），不予承诺的按照不实质性响应招标文件要求处理；同一母公司的各个具有独立法人资格的子公司不得互相串用项目管理人员和证书。

3.6.2 拟投入项目管理人员必须是本企业合法在职人员，且未担任其他任何在施建设工程项目的施工管理工作。拟委派的技术负责人具备中级及以上职称，质量员、施工员具有有效的相关专业岗位证书，安全员具有有效的安全生产考核合格证书，具备3年以上工程项目安全管理经验（提供工作履历证明材料及注册日期满3年以上的安全生产考核合格证书），以安全员身份至少参与过两个单项总投资额超过1000万的工程项目。（提供合同及发包方盖章满足上述要求的相关证明，否则视为无效）。

3.7 投标人在2020年1月1日至投标截至日前不得有受到因施工安全事故造成的行政处罚。

 4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年4月4日9：00起，至2023年4月10日12：00止，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。

4.2 招标文件售价500元，平台服务费200元，售后不退。

4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确完善用户信息，特别是财务信息。

4.4下载者须通过平台填写“购标申请”。

4.5下载者需要发票的，招标文件费用由招标代理机构出具，投标人自行下载电子版发票（大约时间为招标文件获取截止时间后10日开始）；平台下载服务费由“中招联合信息股份有限公司”出具增值税电子普通发票，可登录平台自行下载。

4.6平台统一服务热线：010-86397110，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

4.7投标人可登陆中招联合招标采购平台:www.365trade.com.cn/，在右侧点击“帮助中心”“”，进入跳转页面后，点击“投标人注册操作手册”获取投标人投标操作手册。

5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间：2023年4月25日9:00（北京时间），地点为：哈尔滨市南岗区汉水路180号二楼会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平（bulletin.cebpubservice.com）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：中粮家佳康（赤峰）有限公司

地    址：内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇民禾加气站西150米

 

中粮家佳康招标监督联络方式

监督部门：中粮家佳康纪委办公室

办公电话：010-85005318

邮箱：zlrsxf@cofco.com

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号，中粮福临门大厦8F-10

邮编：100020

 

招标代理机构：开云真人（中国）官方网站

地    址：哈尔滨市南岗区汉水路180号

电    话：0451-82364726、13945059762

联 系 人：张国政、吴罡

电子邮件：hljzb2@163.com